****市小额工程建设项目选取文件
选取人（项目业主）:****市龙市镇人民政府
法定代表人（或授权代表）签字:彭维秋
（公章）
****年*月**日
工程施工单位选取公告
*、本项目经****市财政局关于下达****年农村综合改革转
移支付项目建设；按照《****市小额工程建设项目施工单位选取
办法(试行)》，本项目现通过“☑直接选取、□随机选取、□竞价
选取”方式中选取中选人（施工单位），诚邀符合资格条件的潜
在申请人参与本项目的选取。
*、选取项目基本情况：
| 建设项目业主 |
****市龙市镇人民政府 |
| 项目名称 |
****市****年农村综合改革转移支付建设（****） |
| 建设地点 |
****市**** |
| 实施时间 |
**天 |
| 工程规模（和/或标准） |
新建提灌站*座（***瓦电动机，机型******—*多级离心泵，机房**平方，新建及延伸管道****米*******管道（压力*.*兆帕）及闸阀等配套设施设备） |
| 建设资金来源 |
上级资金 |
| 工程发包价（*元） |
**.**** |
| **** |
|
*、选取申请人资格要求
（*）*般要求：提供组织机构代码证、营业执照、资质证
书、法人证明、授权委托书等文件，证明企业具有水利工程施工
资质。
（*）资质要求：企业资质等级不应低于（包括）:水利水电
工程*级
（*）****要求：
（*）本项目不允许联合体参加选取。
*、选取申请人入驻及报名
（*）有意参加选取项目的选取申请人，请自行按照****市
公共资源交易服务中心官网发布的会员注册流程，入驻****市施
工商城，入驻成功后，方可获取选取项目的相关资料并报名，此
为选取申请人参加选取活动的唯*途径。
（*）入驻成功后，选取申请人凭入驻时注册的用户名及密
码，登*****市公共资源交易服务中心官网—****市施工商城，
下载工程施工图纸、工程招标控制价清单、合同样本等相关资料，
待自检可以接受选取公告规定、建设项目业主确定的工程图纸范
围的工程发包价、招标控制价清单中的单价（同比例下浮后的）
等事项，即可正式报名参与。
（*）选取公告规定的报名时间最少不得少于*个工作日。
各选取申请人网上报名时间为：从****年*月**日网上发出选
取公告之时起至****年*月*日**时**分截止。
*、选取中选人
（*）选取会议在选取公告发布截止时间的同*时间进行，
即北京时间****年*月*日**时**分；选取地点：龙市镇人民
政府（龙市镇复生大道东段***号）
（*）选取会议前（竞价选取方式除外，如有需要另行通知），
建设项目业主应通知本单位监督人员参加选取活动现场监督；选
取申请人采取自愿原则自主决定是否参加选取会议。
（*）在现场监督人员以及自愿到场的选取申请人的现场监
督下，由建设项目业主指派的计算机操作人员，在正式报名的选
取申请人名单中，通过已确定的选取方式在系统中选取*个作为
中选人。
（*）如果报名的选取申请人只有*个，则将其直接确定为
中选人。无选取申请人报名的，本次选取失败，重新组织选取或
终止项目交易。
（*）选取结果经项目业主确认后，由市公共资源交易服务
中心发布选取结果公示，公示期为*个工作日，同时发放中选通
知书。中选单位自行登录****市施工商城打印中选通知书。
*、合同签订
（*）中选后*日内，建设项目业主应与中选人按照选取公
告发布的工程发包价、工程施工图纸和合同样本签订合同；除不
可抗力原因外，中选人拒签合同的，建设项目业主将报有关部门
记入不良行为记录，纳入黑名单。
（*）中选的选取申请人法人代表到场签订合同的，提供法
人代表身份证明；委托本单位****人员到场的，提供附有法人代
表身份证明的授权委托书。
（*）合同签订时，工程发包价即为合同价款，招标控制价
清单中的单价按总价同比例下浮；合同条款中关于项目负责人的
（锁）押证管理、工程款支付方式、项目调整及变更、增加投资、
履约保证金和民工工资担保金等相关约定事项按《****市政府投
资项目监督管理办法》（隆府发〔****〕**号文件）执行。办理
工程结算事宜按《****市政府投资建设项目工程竣工价款结算审
查办法（试行）》（隆府办发〔****〕**号）执行。
*、联系方式
建设项目业主（全称）：****市龙市镇人民政府
地址：****市龙市镇复生大道东段***号
邮编：******
联系人：****
联系电话：***********
传真：
电子邮件（*—****）：***********.***
附件：*.施工图纸（电子版本）
*.控制价清单（含固定单价）
*.授权委托书、法定代表人身份证明格式
*.合同样本
附件*
授权委托书（模板）
本人（姓名）系（选取申请人单位名称）的法定代表人，现
委托本单位人员（姓名，项目负责人）为我方代理人。代理人根
据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修
改（项目名称）标段抽取申请、签订合同和处理有关事宜，其法
律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。
选取申请人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）
年月日
（注：法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用）
法定代表人身份证明（模板）
申请人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：
经营期限：
姓名：
性别：
年龄：
职务：
系（选取申请人名称）的法定代表人。
特此证明。
选取申请人：
（盖单位章）
年月日
附件*
（**—****—****）
建设工程施工合同
（示范文本）
住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民
共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住
房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）进行
了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）（以下简称《示范文本》）。为了
便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
*、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款*部分组成。
（*）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计**条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价
和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同
当事人基本的合同权利义务。
（*）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律
法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计**条，具体条款分别为：*般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、
安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、
计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议
解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的
特殊需要。
（*）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合
同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款
进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
*.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号*致；
*.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改
通用合同条款；
*.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、
补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：见**.*变更估价。
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定：/。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：承包人向监理人报送已完成工程的支付报告，并附具进度付款申请单和
有关支撑资料。
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项〔总价合同的计量〕约定进行
计量：/。
**.*.*****价格形式合同的计量
****价格形式的计量方式和程序：/。
**.*工程进度款支付
**.*.*关于付款周期的约定：
*、完成工程量**%，付合同金额的**%；
*、工程竣工验收合格付合同金额的**%；
*、审计后付至合同总价的**%；
*、剩余金额的*%作为质保金在达到要求的缺陷责任期后无质量问题*日内
支付；
**.*.*收款帐户要求
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按进度付款。
**.*.*进度付款申请单的提交
(*)单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
(*)总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
(*)****价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
**.*.*进度款审核和支付
(*)监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人提交的工程量报告后*天内完成对承包
人提交的工程量报表的审核并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后*个工
作日内完成审批，进度款的支付按**.*.*条执行。
(*)发包人支付进度款的期限：施工方提交工程量报告后**个工作日内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：见通用条款**.*.*。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：完工确认合格后**日内移交工程实体给发包人。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：/。
(*)单机无负荷试车费用由/承担；
(*)无负荷联动试车费用由/承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：移交后**日内。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应实事求是的编制竣工图，工程竣工验收合格后**日内，
承包人向发包人提供完整的竣工结算资料。
竣工结算申请单应包括的内容：工程结算汇总表、工程结算书、承发包合同或协议书、原设计施工
图及竣工图、隐蔽验收资料、设计变更、现场签证资料、安全文明施工措施评价及费率测定表、承
发包双方确认的材料及设备单价表、图纸会审记录、工程协商会议纪要、承包方取费证及规费取费
证（需与省定额站核定的原件*致）、其它有关工程结算资料。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人在承包人提交完整结算资料**日内完成资料审核完成并
提交审计局。
发包人完成竣工付款的期限：待审计局出具审计报告后**个工作日内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：工程竣工验收合格后，发包人交付审计书后，审计
局以最新审计规定时间内出具的审计报告。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*式*份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后*个
月内提交最终结清申请单。
**.*.*最终结清证书和支付
(*)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：工程完工后**个工作日内。
(*)发包人完成支付的期限：/。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：相关国家管理规定。
缺陷责任期的具体期限：**个月。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履
约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
(*)质量保证金保函，保证金额为：*%；
(*)/%的工程款；
(*)****方式:/。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
(*)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回
以及价格调整的金额；
(*)工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
(*)****扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：/。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；*．屋
面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；*．****为*年；*．电
气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；*．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷
期；*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；*．****项目保修期限约定如
下：挡土墙、道路等*年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
质量保修期自工程竣工验交付使用之日起计算。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应在接到保修通知**小时内派人维修处
理，若未在规定时间内维修或同*部位维修*次仍未解决问题，甲方有权委托****有资质的单位进
行维修，维修费用从质保金中扣除。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的****情形：见通用条款**.*.*。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
(*)因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：见通用条款。
(*)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
(*)发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第(*)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违
约责任：见通用条款。
(*)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日
期延误或交货地点变更等情况的违约责任：见通用条款。
(*)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：见通用条款。
(*)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：见通用条
款。
(*)****：/。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致
使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的****情形：/。
**.*.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：/
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：见通用条款**.*.*。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编
制的****文件的费用承担方式：由发包人承担。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的****情形：按相关规定执行。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：按通用合同执行。
**.*****保险
关于****保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险/。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：合同当事人共同选择*名或*名争议评审员。
选定争议评审员的期限：争议发生后**天内。
争议评审小组成员的报酬承担方式：发包人和承包人各承担*半。
****事项的约定：按相关规定执行。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
(*)向/仲裁委员会申请仲裁；
(*)向项目所在地人民法院起诉。
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就（工
程全称）签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和
外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和****，以及双方约
定的****项目。具体保修的内容，双方约定如下：承保范围为项
目及相关的增加和附属工程等全部工程项目。如因使用不当，造成人为损坏的工程，不在保修范
围内，除此之外均属于保修范围____。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*．****为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*．供热与供冷系统为__/___个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为__/____年；
*．****项目保修期限约定如下：__/_。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程
进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。工程验收合格后，缺陷责任期满
-**-
后无息退还剩余质量保证金的。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在
约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设
行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计
人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的****工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效
期限至保修期满。
发包人(公章)：，承包人(公章)：
地址：，，地址：，
法定代表人(签字)：，法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：，委托代理人(签字)：
电话：，，电话：，
开户银行：，开户银行：
账号：，，账号：，
邮政编码：，邮政编码：
-**-
| 发包人(公章)： |
承包人(公章)： |
| 地址： |
地址： |
| 法定代表人(签字)： |
法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： |
委托代理人(签字)： |
| 电话： |
电话： |
| 开户银行： |
开户银行： |
| 账号： |
账号： |
| 邮政编码： |
邮政编码： |
功能介绍
热门关键词： 
换一批
内江最新招标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
